epc总承包合同价款怎么确定（epc工程总承包合同管理及涉税政策）

epc项目总价合同结算方式 EPC工程总承包合同中付款条件及风险防范

EPC工程总承包合同，对于承包方来讲，最关注的就是付款问题，付款时间节点及付款比例将直接影响承包方的设计、施工、采购等工程进度。很多承包方在签订合同的时候不太注意付款节点达到什么条件发包方才支付款项，如果没有达到条件，那么发包方是否有权拒绝付款，这要看合同是否对此用明确的约定。

发包人的抗辩，也就是我们通常所说的先履行抗辩权，先履行抗辩权在《合同法》第六十七条中规定“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”先履行抗辩权是一个很重要的抗辩权，实践中拥有该权利的人可以好好利用该权利。

1、如果发包人与承包人在合同中明确约定，收到承包人的发票或者相应的资料后付款，那么这样的约定可以对抗承包方要求付款的诉求，也就是发包方可以行使先履行抗辩权。

如果合同中未明确约定，发包方收到发票或相应的资料后再付款，那么此时开票或者提供其他资料就是承包方的附随义务，发包方不能以自己的主义务对抗承包方的附随义务，发包方据此抗辩付款条件未成就，不会得到法院会支持。

2、EPC合同中承包人与发包人约定具体的请款资料，如因请款资料不全给付款带来的风险。

案例（2016）更高法民终695号

上诉人(原审原告)陕西达华电力工程有限责任公司

被上诉人(原审被告)陇川鸿宇安新能源科技有限公司

基本事实

鸿宇安公司（甲方）与达华公司（乙方）签订了《EPC总包合同》，约定工程采用设计、采购、建造及服务的EPC总承包方式，合同总价为18240万元，为固定总价，合同约定“……与付款有关的节点进度完成后，乙方按照甲方规定的格式及日期上报进度款支付申请，并按下条规定提供完整的进度款支付材料及证明文件，由甲方代表审核确认最终支付金额。乙方满足下述第5.2.4条规定后，甲方将在15个工作日内进行支付。

5.2.3申请付款提供的材料及证明文件

（1）进度款支付申请4份；

（2）节点完工报告及验收证明；

（3）与完成进度节点对应的实际完成工程量报表；

（4）已完工程节点应提交的过程技术文件的交付证明；

（5）根据合同规定在本次付款中增减款项的证明文件。

5.2.4付款条件

（1）已经按5.2.3提交完整的证明文件，并经甲方代表审核确认；

（2）乙方已经按照甲方最终确定的支付额开具了相应的发票，需提供相应的完税证明。

之一付款时间节点到了之后达华公司未按照合同约定提交全部的资料，之一节的进度款鸿宇安公司也支付给了达华公司。

更高院二审关于第二、第三、第七工程节点款的支付问题。

达华公司提交的加盖该公司印章的第二节点请款材料包括太原锅炉集团包装分厂产品交付接收清单表；工程节点质量完成情况及进度款报审表；陇川2×15MW生物质发电厂工程付款确认单；（10）月份工程完成情况及节点款报审书。上述材料并不满足《EPC总包合同》第5.2.3关于支付节点款所需全部材料的约定，特别是未按节点进度提交相应的技术文件，导致建设方无法核算节点工程款数额，故鸿宇安公司拒绝付款并不违反合同约定。达华公司在一、二审中均自认，第三节点、第七节点的付款申请未提交。作为负有先履行义务一方的达华公司未依约履行义务，此种情形下，鸿宇安公司对上述两笔款项未予支付，亦具有合同依据。

该案例中，一审法院驳回了承包方要求支付进行款的诉求，二审更高院也是驳回上诉维持原判，承包方仅是一审二审的诉讼费就花了60多万，法院还驳回了其诉请。该案例告诉我们，之一笔进度款，承包方未按照合同约定的付款条件提交相应的文件，发包人同意付款，而且也支付了之一笔款，该行为不代表双方间就付款条件进行了改变，法院以合同中约定的其他条款说明变更合同条款需要双方以书面的形式进行确认，否则不构成变更合同的付款条件，那么双方还要按照合同约定的条款履行义务，因承包方未按照合同约定的付款条件提交相应的文件，那么其诉请要求发包方支付进度款未得到法院的支持。

EPC承包方要求支付进度款，每笔的金额都是比较大的，所以说诉讼费也是一笔不小的开支，再加上律师费，在其诉请得不到支持的情况下，可以想象得到，承包方的进度款拿不到，诉讼费、律师费又白白浪费了，还搭上了自己大量的时间，而且可能因该诉讼与发包方的关系也搞僵了。这样会对承包方造成资金上的压力，进而可能影响其工程进度及工期，影响EPC合同的履行，这对承包方来说是极其不利的。

那么EPC总承包方如何才能规避这种先履行义务，笔者认为应做好以下几点

1、承包方在签订EPC合，一定要高度注意合同约定的付款条件，如果其有能力修改，那么更好修改成有利于承包方的付款条款。

2、如果没有能力修改，那么合同履行过程中就要严格按照合同约定的付款条件进行申请付款，针对付款条件所需的文件资料，合同履行过程中就要注意准备及收集，以免因条件未满足，发包方拒绝付款。承包方千万不要抱着侥幸的心理，认为合同就是签签的，发包方支付工程款是天经地义的，这就大错特错了，既然双方都签订了合同，那就要遵守合同的约定全面适当的履行合同。

3、关于发票问题，开具发票是承包方的附随义务，如果合同中约定承包方开具发票后再付款，那么承包方就必须要开具发票，如果承包方未开具发票直至诉讼过程中仍未开具，那么此时承包方要求支付款项可能就得不到法院支持，这时承包方就要在诉讼过程中及时开具发票并交付给发包人，避免自己的诉求得不到法院支持。

epc工程总承包合同管理及涉税政策 epc工程总承包付款方式